1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Vertragsverhältnisse zwischen der ARI Bau GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“) für sämtliche Dienstleistungen im Bereich Hoch- und Tiefbau, Abbruch- und Fassadenbau, Gipser- und Malerarbeiten. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.

2. Offerten und Vertragsabschluss

Offerten der ARI Bau GmbH sind unverbindlich. Ein Vertrag kommt durch schriftliche Bestätigung oder Beginn der Arbeiten zustande. Zeichnungen, Pläne oder sonstige Unterlagen bleiben Eigentum des Auftragnehmers, auch wenn keine Zusammenarbeit zustande kommt.

3. Leistungen und Ausführung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Arbeiten fachgerecht, termingerecht und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften auszuführen. Änderungen im Ausführungsumfang oder der Bauzeit müssen schriftlich vereinbart werden. ARI Bau GmbH ist berechtigt, Subunternehmer zur Ausführung beizuziehen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exkl. MwSt., sofern nicht anders vereinbart. Rechnungen sind, sofern nicht anders definiert, innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, Mahngebühren und Verzugszinsen zu verrechnen sowie die Arbeiten einzustellen.

5. Termine und Verzögerungen
Vereinbarte Ausführungstermine gelten unter dem Vorbehalt unvorhersehbarer Ereignisse wie höhere Gewalt, extreme Witterung, behördliche Auflagen oder Lieferverzögerungen von Material. Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Verspätungen.

6. Abnahme und Mängelrüge
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erbrachten Leistungen unmittelbar nach Fertigstellung zu prüfen und etwaige Mängel schriftlich zu melden. Spätere Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn es sich um versteckte Mängel handelt. Bei berechtigten Mängeln erfolgt eine Nachbesserung durch ARI Bau GmbH. Weitere Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen.

7. Haftung
Die ARI Bau GmbH haftet nur für direkte Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen sind. Für indirekte Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn besteht keine Haftung. Die Haftung ist auf den Auftragswert begrenzt.

8. Datenschutz
Personendaten werden gemäss dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Vertragserfüllung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Vertragserfüllung notwendig ist oder gesetzlich vorgeschrieben wird.

9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nichtig sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die ungültige Klausel wird durch eine wirtschaftlich möglichst gleichwertige Regelung ersetzt.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Zürich, sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen etwas anderes vorsehen.